Мы работаем ежедневно с 8-00 до 20-00 г.Челябинск, ул.Пионерская 7 б
Канализационная система - это, пожалуй, одна из самых важных коммуникаций в доме. От правильности ее установки зависит не только эффективность, но и долговечность. С появлением на рынке новых строительных материалов появилась возможность монтажа и замены канализационных коммуникаций в частных домах и квартирах с правом выбора цели и задачи. Для того, чтобы сделать качественный монтаж или замену коммуникаций необходимо обратиться к специалистам, которые хорошо разбираются в работе и обладают необходимыми знаниями.
Специализация компании «ЭКОСОВ»
Компания ЭКОСОВ предоставляет услуги по монтажу, ремонту, замене канализационных труб и установке канализационного оборудования. Многолетний опыт работы в отрасли позволяет нам предоставлять клиентам качественную установку канализации любой сложности. Весь персонал обладает необходимыми знаниями и навыками, что позволяет проводить ремонтные и монтажные работы качественно и в кратчайшие сроки.
Чтобы определить, какие трубы лучше всего подходят для канализации, необходимо знать, каким требованиям они должны соответствовать, и только затем в соответствии с этими требованиями выбрать подходящий материал. Сразу необходимо оговорить, что Канализация бывает наружной и внутренней, и некоторые запросы могут немного отличаться в зависимости от этого признака.
Итак, канализационные трубы должны быть:
Компания ЭКОСОВ поможет вам по всем вопросам:
Регламент выполнения Вашей заявки
ДОГОВОР № _______
г. Челябинск _______________201__г.
________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и ООО ЭКОСОВ, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Голощапова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по адресу:
________________________________________________________________________, далее Объект.
1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет виды и объем работ: ___________________
______________________________________________________________________________________
1.3. Подрядчик обязуется выполнять работы на Объекте своими силами (с правом привлечения третьих лиц - субподрядчиков) и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Стороны установили следующие сроки:
- начальный срок выполнения работ _____________________;
- конечный срок выполнения работ ______________________.
2.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон.
2.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.1.2. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).
3.3.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ.
3.4.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы (п. 4.7.) и составляет ______________________________________________________рублей___________копеек.
Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора
4.2. Если объемы работ или стоимость расходных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора.
4.5. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _________ рублей __ копеек, (включая все налоги).
4.6. Расчет производится Заказчиком после передачи результата работ Заказчику и подписания акта при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок
.
4.7.Смета на выполнение работ с учетом материалов, производимых по адресу:
____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Наименование работ и материала кол-во Ед.изм. цена, руб. сумма,руб
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
ИТОГО:_________
5. Гарантии качества
5.1. Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода.
5.2. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы.
5.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение _____ года с момента передачи результата работ Заказчику по акту приемки-передачи выполненных работ.
6. Приемка завершенного результата работ
6.1. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.
6.2. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации установленного сантехнического оборудования, до полного их устранения.
7. Ответственность сторон
7.1. Подрядчик несет ответственность за:
- недостатки выполненных работ, которые делают установленное сантехническое оборудование непригодным для обычного использования;
- недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа вещи или ее частей, неправильной ее эксплуатации, ненадлежащего ремонта сантехнического оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами;
7.2. В случае нарушения сроков оплаты работы, предусмотренных разделом 4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
8.2. В случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика.
9. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик Подрядчик
ФИО: ____________________________________ Наименование: ООО «ЭКОСОВ»
_________________________________________ ИНН/КПП: 7430030472/743001001
Паспорт выдан: ___________________________ ОГРН: 1187456025602
Дата выдачи:______________________________ Адрес: 454085, г.Челябинск, пр.Победы 290
Серия: ____________ №____________________ Телефон: (351) 750-25-20
Адрес:___________________________________
Телефон: _________________________________
________________________ (________________) ______________________ (Голощапов А.Н.)
Акт приемки-передачи выполненных работ
по договору№ ____ от ___________201__ г.
ООО ЭКОСОВ, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Голощапова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________________, именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК",
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.
Подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты по договор следующие работы и материал.
______________________________________________________________________________________
Наименование работ и материала кол-во Ед.изм. цена, руб. сумма,руб
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
ИТОГО:_________
Всего выполнено работ, с учетом расхода материала, на сумму:_________________________________ рублей 00 копеек.
Работы, выполненные Подрядчиком для Заказчика, соответствуют требованиям, предъявленным договором , претензий по выполненному объему и качеству работ Заказчик не имеет.__________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Заказчик Подрядчик
ФИО: ____________________________________ Наименование: ООО «ЭКОСОВ»
_________________________________________ ИНН/КПП: 7430030472/743001001
Паспорт выдан: ___________________________ ОГРН: 1187456025602
Дата выдачи:______________________________ Адрес: 454085, г.Челябинск, пр.Победы 290
Серия: ____________ №____________________ Телефон: (351) 750-25-20
Адрес:___________________________________
Телефон: _________________________________
________________________ (________________) ______________________ (Голощапов А.Н.)
Трубы ПВХ - Поливенилхлорид
Трубы канализационные ПВХ.
Они широко используются для строительства новых систем канализации и ремонта старых в квартирах, частных домах и на предприятии. Подходят для утилизации бытовых, промышленных сточных вод и дождевой воды. Выдерживают температуру до шестидесяти градусов.
Канализационные трубы ПВХ соединяются с раструбом с помощью резиновых манжет.
Преимущества материала:
Трубы ПВХ отличаются жесткостью:
1 группа - L - изделия для канализации, выдерживающие 2 кН / м2;
2 группа -N способна выдерживать давление до 4 кН / м2;
3 группа - S - выдерживает до 8 кН /
Индекс жесткости канализационных труб является значительным. Особенно при прокладке и боковой поддержке, когда трубы подвержены первоначальной деформации.
Размеры труб ПВХ:
Трубы ПП - Полипропиленовые
Трубы ПНД - Полиэтиленовые
Полиэтиленовые изделия имеют много преимуществ: небольшой вес, что значительно облегчает их монтаж и транспортировку. Стойкость к внутренним и внешним химическим воздействиям, а также коррозии. Высокая надежность. Нет необходимости в специализированном обслуживании полиэтиленовой канализации. Достаточная устойчивость к возможным перепадам давления. Доступная цена на продукцию.
К недостаткам деталей можно отнести недостаточную высокую стойкость к истиранию. У полипропилена это значительно выше. А также низкая стойкость к высоким температурам, что ограничивает его использование.
Соединения из полиэтиленовых труб могут быть выполнены раструбными, муфтовыми и сварными методами.